加入日期: | 2013.02.28 |
---|---|
截止日期: | 2013.03.05 |
地 區: | 嘉善縣 |
關鍵詞: | 公路 路 |
嘉善縣工程建設項目招標公告
招標人 |
名稱(蓋章) |
浙江省嘉善縣公路管理段 |
|||||||||
聯系地址 |
*** | ||||||||||
聯系人 |
*** | 聯系電話 |
*** | ||||||||
招 標 代 理 |
名稱(蓋章) |
嘉興市千秋工程咨詢有限公司 |
項目負責人*** |
*** | |||||||
聯系地址 |
*** | ||||||||||
聯系人 |
*** | 聯系電話 |
*** | ||||||||
招標 項目 內容 |
工程名稱 |
2013嘉善縣農村公路品質提升工程(干洪線)項目 |
|||||||||
工程地點 |
嘉善縣境內 |
||||||||||
工程類別 |
自行判別 |
投資批復 |
善發改投[2013]51號 |
||||||||
資金來源 |
自籌 |
||||||||||
項目 規模 結構 |
總投資(萬元) |
約 156.4 |
單項合同估算價 |
約 137.6萬元; |
|||||||
其他說明 |
合計里程 2.15公里,其中: K4+420-K4+880及 K6+846-K8+091.597段兩側采用宕渣路肩各拓寬 1.5米; K6+400-K6+846段兩側采用宕渣路肩拓寬,然后全路段統一加鋪 20cm水泥穩定碎石基層 +22cm水泥混凝土路面面層。 |
||||||||||
項目 招標 要求 |
招標方式 |
公開招標 |
|||||||||
資質要求 |
凡具有獨立法人資格,并具有公路工程施工總承包三級(含)以上資質且信譽良好的施工單位均可參加報名。建造師要求具有公路工程專業二級(含)以上注冊建造師證書(含臨時執業證書) |
||||||||||
質量要求 |
合格 |
工期要求 |
3個月 |
||||||||
報名資料要求 |
報名表可在嘉善招標采購網上下載(www.jszbw.com),報名時須提供:報名表(可在嘉善招標采購網上下載)、單位介紹信、法定代表人身份證明書及身份證、企業法定代表人的授權文書及被授權人身份證、企業營業執照(副本)、資質等級證書(副本)、安全生產許可證、企業主要負責人*** |
||||||||||
*** | 另行通知 |
領取招標文件地點 |
羅星街道人民大道1018號6樓 |
||||||||
報名地點 |
浙江省嘉善縣招投標交易中心(嘉善縣環北西路261-263號(電信大樓西側)) |
||||||||||
報名截止時間 |
2013年3月5日下午4:00 時止 |
||||||||||
發布日期 |
2013年2月28日 |
||||||||||
“報名表下載”網址 |
www.jszbw.com |
備注:1、未入圍的報名企業可在嘉善招標采購網上直接查詢,不另行告知。對投標人的資格審查方式:資格后審。
2、報名辦理時間:上午8:30時至11:30時,下午13:30時至16:30時(法定假日不予辦理)
2013年2月28日
附錄
附錄1 資格審查文件(資質 最低條件)
標段 |
施工企業資質等級要求 |
施工合同段 |
1、國內獨立法人資格、 并具有公路工程施工總承包三級(含)以上資質。 2、注冊資金與所投合同段工程相適應。
|
附錄2 資格審查條件(財務 最低要求)
標段 |
財務要求 |
施工合同段 |
承諾提供不少于 20萬元人民幣的營運資金(由投標人自行決定采用銀行信貸證明或財務能力承諾書)。 若采用銀行信貸證明,開具銀行信貸證明的銀行級別:國有或股份制商業銀行縣(區、市)級及以上銀行。 |
附錄3 資格審查條件(業績 最低要求)
標段 |
業績要求 |
施工合同段 |
自 2010年 3月 1日(以實際交工日期為準)以來按一個標段成功完成過一個 2公里及以上公路工程項目的施工。
|
注: 1、“近年完成的類似項目匯總表”后應同時附:
①中標通知書復印件;
②合同協議書復印件。
③質量證明文件的復印件(由發包人出具的公路工程(標段)交工驗收證書或竣工驗收委員會出具的公路工程竣工驗收鑒定書或質量監督機構對各參建單位簽發的工作綜合評價等級證書的復印件)。
上述三者缺一不可,否則業績不予認可。具體年份要求見投標人須知前附表。每張表格只填寫一個項目,并標明序號。
2、上述資料中的施工單位名稱必須一致(施工單位名稱發生合法變更的除外,但需提供合法變更的有效文件),否則業績不予認可。
3、工程規模解釋順序為:質量證明文件、合同協議書、中標通知書;如上述資料中均未體現工程規模、工程內容的,必須附發包人出具的證明材料(復印件),否則業績不予認可。
附錄4 資格審查條件(信譽 最低要求)
標段 |
信譽要求 |
施工合同段 |
1、無投標人須知第 1.4.3項的情況; 2、自 2010 年3月1日以來(以法院判決書出具的時間為準),投標人無行賄犯罪行為(以法院判決書為準); 3、根據浙江省交通運輸廳最新信用評價結果,信用評價結果未被評為 D級。 |
提供承諾書,否則按廢標處理。
附錄5 資格審查條件(項目經理和項目總工 最低要求)
人員 |
數量 |
資格要求 |
項目經理 |
1 |
1、 擔任過公路工程的項目經理(或項目副經理或項目總工),有公路工程專業二級注冊建造師證書(含臨時執業證書或作為初始注冊人員已在住房和城鄉建設部公告),中級及以上技術職稱,并有建筑施工企業項目負責人*** 2、擬委任項目經理未在其他合同工期未到的項目上任職,若該項目已提前完工,應提供發包人證明材料。 3、自 2010 年3月1日以來(以法院判決書出具的時間為準),擬委任項目經理無行賄犯罪行為。(行賄犯罪行為以法院判決書為準) |
*** | 1 |
擔任過公路工程的項目總工(或項目經理或項目副經理),有工程師技術職稱,并有建筑施工企業項目負責人*** |
注:1、本表后應附項目經理和項目總工的身份證、職稱資格證書、安全生產考核合格證書以及項目經理的建造師注冊證書的復印件。
2、本表后應附項目經理和項目總工擔任類似項目的項目經理和項目總工的相關業績證明材料復印件。在類似項目中擔任項目經理或項目副經理或項目總工均作為符合類似項目業績要求。
3、目前未在具體項目上任職的,請在備注欄說明現在負責的工作內容。目前在具體項目上任職,但該項目已提前完工,應附該項目發包人的證明材料。
4、提供投標人所屬社保機構出具的擬委任的項目經理和項目總工最近三個月的 社保繳費證明(并加蓋繳費證明專用章)或最近三個月的其他能夠證明擬委任的項目經理和項目總工參加社保的有效證明材料(并加蓋社保機構單位章),否則作廢標處理。