馬橋街道豐收木橋工程招標公告

海寧市馬橋街道豐收木橋工程招標公告
項目編號：JT2011025 （發布時間：2011-09-09）
1.招標條件
海寧市馬橋街道豐收木橋工程（以下簡稱本項目）經批準建設，并已列入2011年度海寧市基本建設計劃。海寧市人民政府馬橋街道辦事處為該項目的業主，負責本項目的招標采購。資金來源：上級補助及地方財政。項目已具備招標條件，現決定對本項目施工進行公開招標，并實行資格后審。
2.項目概況與招標范圍
豐收木橋橋梁跨徑8+8+8m，橋面全寬15m，下部結構均采用鉆孔灌注樁基礎，上部結構采用8m普通鋼筋砼空心板。
投資約145萬元。工期要求：120日歷天，缺陷責任期為24個月。
3.投標人資格要求
3.1施工：
凡浙江省內具有獨立法人資格，公路工程施工總承包叁級及以上資質，且具有同類工程施工經歷并滿足本項目強制性資格條件的施工企業。
3.2本次招標施工合同段不接受聯合體投標。
4.招標文件的獲取
4.1凡有意參加的投標人可于2011年9月13日～9月15日9:00～11:00時、13：30～16：00時（北京時間，下同）(公休日及節假日除外)持本單位介紹信、營業執照副本、資質證書副本、安全生產許可證副本、經辦人身份證（上述證件、資料的原件及復印件均須帶齊，其中新版身份證應正反面復?。┑胶幨泄操Y源交易中心洽購招標文件。逾期不再出售。
4.2施工招標文件每套售價500元，資料費每套100元，售后均不退。
5.投標文件的遞交及相關事宜
5.1招標人不集中組織投標人對工程現場及周圍環境進行踏勘，投標人為獲取編制投標文件和簽署合同所需的資料需對工程現場及周圍環境進行踏勘的，請與業主聯系。
5.2投標人不組織投標預備會（答疑會），投標人提出的與投標有關的任何問題需在投標截止期前5天，以書面形式(或傳真)至代理公司。
5.3投標文件送交截止時間為：2011年下午14：30時，投標文件必須在上述時間前送交至：
地址：***
5.3逾期送達的或者未送達指定地點的投標文件，招標人不予受理。
5.4招標人定于投標文件送交截止的同一時間、同一地點舉行公開開標。投標人必須派其法定代表人或其授權的代理人出席。
6.其他
投標人應按“投標人須知”第3.4.1條規定提交投標擔保，本項目施工合同段投標擔保為 5萬元。
7.聯系方式***
　　招標人：海寧市人民政府馬橋街道辦事處
　　地 址：***
　　郵 編：314419
聯系人***
電 話：***
　 招標代理人：桐鄉市信達工程咨詢有限公司　
　　公司地址：***
　　郵 編：314400
聯系人***
電 話：***

附錄1 資格審查條件（資質最低條件）

施工企業資質等級要求
凡浙江省內具有獨立法人資格，公路工程施工總承包叁級及以上資質，且具備同類工程施工經歷的施工企業均可參加本施工合同段的投標。

附錄2 資格審查條件（財務最低要求）

財務要求


營運資金承諾書:承諾用于中標合同段的營運資金最低限額不小于人民幣叁拾萬元。

附錄3 資格審查條件（項目經理業績最低要求）

業績要求

項目經理在2008年1月1日以來按一個合同段成功完成過單跨8M以上的橋梁一座。
注：1、“近年完成的類似項目匯總表”后須附中標通知書、合同協議書、質量證明文件（由發包人出具的工程（標段）交工驗收證書或竣工驗收委員會出具的工程竣工驗收鑒定書或質量監督機構對各參建單位簽發的工作綜合評價等級證書的復印件）（三者不可缺一）。中標通知書、合同協議書、質量證明文件中未能體現項目經理姓名信息的，必須附發包人出具的證明材料（復印件，同時攜原件備查）。每張表格只填寫一個項目，并標明序號。
2、如近年來，投標人法人機構發生合法變更或重組或法人名稱變更時，應提供相關部門的合法批件或其他相關證明材料來證明其所附業績的繼承性。
3、工程規模解釋順序為：質量證明文件、合同協議書、中標通知書；如上述資料中均未體現工程規模、工程內容的，必須附發包人出具的證明材料（復印件），否則業績不予認可。


附錄4 資格審查條件（信譽最低要求）

信譽要求

1、無投標人須知第1.4.3項的情況；
2、自 2010年 1月 1日以來（以法院判決書出具的時間為準），投標人無行賄犯罪行為（以法院判決書為準）；

附錄5 資格審查條件（項目經理和項目總工最低要求）

人員 數量 資格要求
施工
合同段
項目經理 1 公路工程施工經驗5年（含）以上，擔任過1個及以上類似工程施工項目經理，并具有二級建造師注冊證書或二級建造師臨時執業證書（執業證書還未領取者需提供建設部、建設廳發布的符合建造師注冊條件的相關公告打印件或復印件（標明相關文號）或公路三級項目經理證書，具有交通主管部門核發的安全生產考核合格證書（三類人員B類證書），具有助理工程師及以上技術職稱，年齡55周歲（含）以下。
項目總工 1 公路工程施工經驗5年（含）以上，擔任過1個及以上類似工程項目技術負責人***

注：1、本表后項目經理和項目總工的身份證、職稱資格證書、安全生產考核合格證書以及資格審查條件所要求其他相關證書（如建造師注冊證書）的復印件，并應提供其擔任類似項目的項目經理和項目總工的相關業績證明材料復印件。

附件6 其他主要管理人員最低要求
人 員 數量 資 格 要 求
施工合同段
安全負責人***

附錄7 主要機械設備和試驗檢測設備最低要求
設備名稱 規格、功率及容量 單位 最低數量要求
混凝土拌和機 750L 強制式 帶自動計量裝置 臺 1
鉆孔機 臺 1
整體鋼模板 8M普通鋼筋砼板梁 套 1
吊機 25T 臺 1
發電機組 120KW 臺 1